甲方不给工程款怎么办?告诉你处理方法!

甲方恶意拖欠工程款，怎么办~

法律分析：甲方应当按照合同的约定，及时拨付工程款项。甲方未按照约定支付价款的，施工方可以催告甲方在合理期限内支付价款。甲方逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，施工方可以与甲方协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
法律依据：《中华人民共和国建筑法》 第十八条 建筑工程造价应当按照国家有关规定，由发包单位与承包单位在合同中约定。公开招标发包的，其造价的约定，须遵守招标投标法律的规定。
发包单位应当按照合同的约定，及时拨付工程款项。
《中华人民共和国民法典》 第八百零七条 发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

工程做完了甲方不给结算，可以催告其在合理期间内支付价款，超过合理期间还未支付的，可以将该工程折价或者拍卖，根据建设工程的性质不宜折价、拍卖的除外。建筑工程完工之后不给结算工程尾款首先向该单位出具“请款申请”，申请文件中将工程竣工情况，以及应该结算的款项，并将签订合同中款的支付说明附在后面如果对方依然不给结款，就可以向管辖区的法院申请起诉。理论上，实际施工人可以以涉案工程的所有参与者作为被告一起起诉，包括建设工程的发包方，承包方，任何一手的分包、转包方，只要任何一手未支付完下一手的钱，都要承担责任。只要发包方、承包方、转包方或者违法分包方能证明自己已经支付完了应支付的工程款，履行了自己的付款义务，就可以抗辩实际施工人的起诉，免除赔偿责任。如果任何一方欠付，就在欠付的工程款范围内对实际施工人的工程款承担连带责任。工程尾款是指工程竣工结算时，保留的工程质量保修金，待工程交付使用，质保期满后清算的款项。所谓质量保修金是指建设单位与施工单位在建设工程承包合同中约定或施工单位在工程保修书中承诺，在建筑工程竣工验收交付使用后，从应付的建设工程款中预留的用以维修建筑工程在保修期限和保修范围内出现的质量缺陷的资金。《中华人民共和国民法典》第八百零七条 发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

甲方不付工程款的处理方法：如果合同没有约定支付工程款项，则甲方的行为属于违约，可以起诉甲方，主张甲方承担违约责任。违约责任的证明标准比较低，比较有胜算。起诉时间一般需要三到六个月，起诉是乙方维护自身合法权益的唯一有效的法律途径。为了保障顺利施工，甲方应当做好以下施工准备与协助工作：办理用地、规划、建设等审批手续，使乙方具备施工条件；为乙方提供施工所需的水、电、道路，平整施工场地；向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料；组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底:协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木等保护工作。如果甲方未按约定完成上述准备和协助工作，很可能导致工期延误或给乙方造成损失，针对此种情况，乙方应当提出顺延工期的要求，记得要形成书面签证文件，以避免后续产生的工期纠纷，同时还可以要求甲方赔偿损失。未给乙方提供必要的施工条件许多建设工程施工合同，双方会约定由甲方提供原材料、场地、设备、技术资料等必要的施工条件。
拓展资料：如果甲方未提供或未按约定时间和要求提供这些条件，应当承担不履行、不适当履行或迟延履行的违约责任，赔偿乙方损失，同前一点一样，乙方也可以一次为由主张顺延相应工期。未及时组织工程竣工验收工作乙方完成建设工程的施工之后，甲方应当及时组织设计单位、施工单位，监理单位按照国家规定和合同约定的质量检验标准进行工程竣工验收。法律依据：《民事诉讼法》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

---

甲方不给工程款怎么办?告诉你处理方法!视频